Образец договора подряда в пользу третьего лица

Договор
подряда в пользу третьего лица N ___г. __________                                         “___”________ ____ г.

    ___________________________________, именуем__ в дальнейшем “Заказчик”,
         (наименование или Ф.И.О.)
в лице ______________________________________________________, действующего
          (должность, Ф.И.О. уполномоченного представителя)
на основании ____________________________________________, с одной стороны,
                 (документ, подтверждающий полномочия)
и ____________________________________, именуем__ в дальнейшем “Подрядчик”,
        (наименование или Ф.И.О.)
в лице ______________________________________________________, действующего
          (должность, Ф.И.О. уполномоченного представителя)
на основании ___________________________________________, с другой стороны,
                (документ, подтверждающий полномочия)
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Подрядчик обязуется по Заданию Заказчика выполнить работы согласно Приложению N __ “Задание на выполнение работ” к Договору (далее – Работы) третьему лицу, указанному в п. 1.4 настоящего Договора, и сдать результат Работ третьему лицу, а Заказчик обязуется организовать принятие Работ третьим лицом и оплатить.
1.2. Дата начала выполнения Работ “___”________ ____ г., дата окончания выполнения Работ “___”________ ____ г.
1.3. Результат выполненных Работ должен быть пригодным для использования по следующему назначению: _________________________________.

    1.4. Работы выполняются и сдаются следующему лицу: ____________________
                                                           (Ф.И.О.,
________________________________ (далее – третье лицо).
наименование, реквизиты, адрес)

2. Порядок обеспечения и выполнения Работ

2.1. Материалы и оборудование, необходимые для выполнения Работ, предоставляет Подрядчик. Перечень материалов и оборудования приведен в Приложении N __, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.
(варианты:
– предоставляет Заказчик. Перечень материалов и оборудования приведен в Приложении N __, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора. Материалы и оборудование передаются Заказчиком Подрядчику в течение _____ (________) рабочих дней после заключения Договора _________________________ (указать место и способ передачи (доставка, вывоз) материалов и оборудования) по накладной на отпуск материалов на сторону и акту приема-передачи оборудования (Приложение N __). Предоставленное Заказчиком оборудование должно быть возвращено Подрядчиком при передаче результата Работ Заказчику. Оборудование возвращается по окончании Работ по акту возврата оборудования (Приложение N __);
– предоставляются Сторонами в соответствии с Перечнем материалов и оборудования, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение N ____). Материалы и оборудование, предоставляемые Заказчиком, передаются Подрядчику в течение _____ (________) рабочих дней после заключения Договора _________________________ (указать место и способ передачи (доставка, вывоз) материалов и оборудования) по накладной на отпуск материалов на сторону и акту приема-сдачи материалов и оборудования (Приложение N ___). Предоставленное Заказчиком оборудование должно быть возвращено Подрядчиком при передаче результата Работ Заказчику. Оборудование возвращается по окончании Работ по акту возврата оборудования (Приложение N ____).)

2.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и оборудования до момента передачи их Подрядчику несет Сторона, их предоставившая.
Стоимость материалов и оборудования для целей возмещения убытков, причиненных их случайной гибелью или случайным повреждением, согласовывается Сторонами в соответствующем Перечне.
2.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной Работы до ее приемки третьим лицом несет Подрядчик (или: Заказчик).
2.4. Подрядчик обязан выполнить Работы лично (или: вправе привлекать к выполнению Работ других лиц (субподрядчиков)).
2.5. Качество результата Работ должно соответствовать _____________ (ГОСТ, ТУ или иным условиям и характеристикам, определенным Сторонами).
2.6. На результат Работ устанавливается гарантийный срок __________ (указывается продолжительность гарантийного срока). Течение гарантийного срока начинается со дня приемки результата Работ третьим лицом.

3. Порядок сдачи-приемки Работ

3.1. В течение ____ (_________) рабочих дней по окончании Работ Подрядчик сообщает третьему лицу (и/или Заказчику) __________________ (заказным письмом с уведомлением о вручении или иным способом, предусмотренным п. 9.2 Договора) о готовности результата Работ к сдаче, а также о месте и времени приемки Работ.
3.2. В течение _____ (______) рабочих дней со дня получения соответствующего уведомления Подрядчика Заказчик обязан организовать с участием Подрядчика осмотр и прием третьим лицом выполненных Работ по акту сдачи-приемки выполненных работ (Приложение N ___) либо немедленно заявить Подрядчику об обнаружении недостатков в Работах, отметив это в указанном акте. Приемка Работ производится _________________________ (указать место проведения приемки).
3.3. Третье лицо, принявшее Работы без проверки, лишается (или: не лишается) права ссылаться на недостатки Работ, которые могли быть установлены при обычном способе их приемки (явные недостатки).
(вариант, если п. 2.1 предусмотрено, что материалы для выполнения Работ предоставляет Заказчик:
3.4. При приемке Работ Подрядчик представляет Заказчику (и/или третьему лицу) Отчет об использовании материалов, переданных Заказчиком, являющийся неотъемлемой частью акта сдачи-приемки выполненных работ.)

3.5. Если Третье лицо либо Заказчик уклоняется от приемки Работ либо немотивированно отказывается от подписания акта сдачи-приемки выполненных работ (Приложение N __), Подрядчик вправе составить такой акт в одностороннем порядке. Данный акт будет подтверждать выполнение Работ при условии уведомления Заказчика об их завершении.
3.6. В случае выявления недостатков после приемки Работ Заказчик либо третье лицо в срок не позднее _______ (______) рабочих дней с момента обнаружения скрытых недостатков направляет Подрядчику извещение о данном обстоятельстве. Подрядчик в течение _______ (_______) рабочих дней после получения указанного извещения должен направить полномочного представителя для осмотра и составления акта о недостатках.
3.7. Если Подрядчик уклоняется от осмотра либо от подписания акта о выявленных недостатках, Заказчик либо третье лицо направляет ему подписанный со своей стороны акт заказным письмом с уведомлением о вручении. В этом случае Заказчик либо третье лицо организовывает проведение независимой экспертизы качества и оплачивает услуги независимого эксперта.
Подрядчик обязан по требованию Заказчика либо третьего лица возместить расходы на оплату услуг независимой экспертизы в течение ________ (________) рабочих дней с момента получения ее результатов. Исключение составляют случаи, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Договора Подрядчиком или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками.

4. Стоимость Работ и порядок оплаты

4.1. Стоимость всех Работ по настоящему Договору составляет ________ (__________) рублей, в том числе НДС <1> ________ (__________) рублей.
4.2. Оплата по Договору производится не позднее чем за _____ (_______) рабочих дней до начала выполнения Подрядчиком Работ (предварительная оплата).

(варианты:
– в течение _____ (_______) рабочих дней после подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ или с момента составления указанного акта в одностороннем порядке;
– в следующем порядке: часть цены Работ в размере ________ (__________) рублей, в том числе НДС <1> ________ (__________) рублей, Заказчик оплачивает до начала выполнения Подрядчиком Работ (предварительная оплата), оставшуюся часть цены Работ в размере ________ (__________) рублей, в том числе НДС <1> ________ (__________) рублей, Заказчик оплачивает в течение _____ (_______) рабочих дней после подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ или с момента составления указанного акта в одностороннем порядке.)

4.3. Проценты на сумму оплаты по Договору не начисляются и не уплачиваются.
4.4. Оплата по настоящему Договору производится в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный в Договоре расчетный счет Подрядчика. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными на дату зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Подрядчика.

5. Ответственность Сторон

5.1. За нарушение сроков выполнения Работ (п. 1.2 Договора) Заказчик вправе требовать с Подрядчика уплаты неустойки (пеней) в размере _____ (______) процентов от цены Работ (п. 4.1 Договора) за каждый день просрочки.
5.2. За нарушение сроков оплаты (п. 4.2 Договора) Подрядчик вправе требовать с Заказчика уплаты неустойки (пеней) в размере ________ (______) процентов от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.
5.3. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Договору, обязана возместить другой Стороне причиненные такими нарушениями убытки.
5.4. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Обстоятельства непреодолимой силы (Форс-мажор)

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются: _________________________ (запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия).
6.2. В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в течение _____ (_______) календарных дней уведомить об этом другую Сторону.
6.3. Документ, выданный _________________________ (уполномоченным государственным органом и т.д.), является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более _____ (____________) календарных дней, то каждая Сторона вправе отказаться от Договора в одностороннем порядке.

7. Срок действия, изменение и расторжение Договора

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями обеих Сторон и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.
7.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.
7.3. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон либо по требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации.

8. Разрешение споров

8.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением Договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров.
8.2. Если в ходе переговоров соглашение не достигнуто, заинтересованная Сторона направляет претензию в письменной форме, подписанную уполномоченным лицом.
Претензия направляется любым из следующих способов:
– заказным письмом с уведомлением о вручении;
– курьерской доставкой. В этом случае факт получения претензии необходимо подтвердить распиской Стороны (далее – адресат). Расписка должна содержать наименование документа и дату его получения, а также фамилию, инициалы, должность и подпись лица, получившего данный документ.
Претензия влечет гражданско-правовые последствия для адресата с момента доставки ему или его представителю.
Претензия считается доставленной, если она:
– поступила адресату, но по зависящим от него обстоятельствам не была вручена или адресат не ознакомился с ней;
– доставлена по адресу, указанному в ЕГРЮЛ или названному самим адресатом, даже если последний не находится по данному адресу.
8.3. К претензии должны прилагаться документы, обосновывающие предъявленные заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию. Указанные документы представляются в форме надлежащим образом заверенных копий. Если претензия направлена без документов, подтверждающих полномочия лица, которое ее подписало, то она считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит.
8.4. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и о результатах уведомить в письменной форме заинтересованную Сторону в течение ___ (_________) рабочих дней со дня получения претензии.
8.5. В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 8.4 Договора, спор передается в арбитражный суд по месту нахождения ответчика в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9. Заключительные положения

9.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
9.2. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются приложения:
9.2.1. Задание на выполнение работ (Приложение N __).
9.2.2. Перечень материалов и оборудования, предоставляемых для выполнения работ (Приложение N __).
9.2.3. Акт приема-передачи оборудования (Приложение N __) (если договором предусмотрено предоставление заказчиком оборудования для выполнения Работ).
9.2.4. Акт сдачи-приемки выполненных работ (Приложение N __).
9.2.5. Акт возврата оборудования (Приложение N __) (если договором предусмотрено предоставление заказчиком оборудования для выполнения Работ).
9.2.6. _____________________________.

10. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик:                              Подрядчик:
_____________________________________  ____________________________________
  (наименование юридического лица)       (наименование юридического лица)
Юридический/почтовый адрес: _________  Юридический/почтовый адрес: ________
_____________________________________  ____________________________________
ИНН/КПП _____________________________  ИНН/КПП ____________________________
ОГРН ________________________________  ОГРН _______________________________
Телефон: _________ Факс: ____________  Телефон: _________ Факс: ___________
Адрес электронной почты: ____________  Адрес электронной почты: ___________
Банковские реквизиты: _______________  Банковские реквизиты: ______________
_____________________________________  ____________________________________
(вариант:                              (вариант:
_____________________________________  ____________________________________
               (Ф.И.О.)                              (Ф.И.О.)
Адрес: ______________________________  Адрес: _____________________________
_____________________________________  ____________________________________
Паспортные данные: __________________  Паспортные данные: _________________
_____________________________________  ____________________________________
Телефон: ____________________________  Телефон: ___________________________
Адрес электронной почты: ____________  Адрес электронной почты: ___________
Счет _______________________________)  Счет ______________________________)

                              Подписи Сторон

Заказчик:                              Подрядчик:
_______________/______________         _______________/______________
    (Ф.И.О.)      (подпись)                (Ф.И.О.)       (подпись)

          (М.П. <2>)                            (М.П. <2>)

——————————–
Информация для сведения:
<1> В соответствии со ст. 146 Налогового кодекса Российской Федерации объектом налогообложения признаются следующие операции:
а) реализация товаров (работ, услуг) на территории Российской Федерации, а также передача имущественных прав;
б) передача на территории Российской Федерации товаров (выполнение работ, оказание услуг) для собственных нужд, расходы на которые не принимаются к вычету при исчислении налога на прибыль организаций;
в) выполнение строительно-монтажных работ для собственного потребления;
г) ввоз товаров на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией.
Налогообложение производится по ставкам:
– 0% (п. 1 ст. 164 Налогового кодекса Российской Федерации);
– 10% (п. 2 ст. 164 Налогового кодекса Российской Федерации);
– 18% (п. 3 ст. 164 Налогового кодекса Российской Федерации).
Налогообложение не производится:
– по операциям, указанным в ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации;
– операциям, указанным в п. 2 ст. 146 Налогового кодекса Российской Федерации.
Налогоплательщик оставляет за собой право применить льготу, предусмотренную п. 3 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации, в порядке, предусмотренном п. 5 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации, либо отказаться от нее.
<2> Согласно Федеральному закону от 06.04.2015 N 82-ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части отмены обязательности печати хозяйственных обществ” с 07.04.2015 хозяйственные общества не обязаны иметь печать.