Договор подряда в пользу третьего лица образец
Договор
подряда в пользу третьего лица N ___г. __________ “___”________ ____ г.
___________________________________, именуем__ в дальнейшем “Заказчик”,
(наименование или Ф.И.О.)
в лице ______________________________________________________, действующего
(должность, Ф.И.О. уполномоченного представителя)
на основании ____________________________________________, с одной стороны,
(документ, подтверждающий полномочия)
и ____________________________________, именуем__ в дальнейшем “Подрядчик”,
(наименование или Ф.И.О.)
в лице ______________________________________________________, действующего
(должность, Ф.И.О. уполномоченного представителя)
на основании ___________________________________________, с другой стороны,
(документ, подтверждающий полномочия)
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Подрядчик обязуется по Заданию Заказчика выполнить работы согласно Приложению N __ “Задание на выполнение работ” к Договору (далее – Работы) третьему лицу, указанному в п. 1.4 настоящего Договора, и сдать результат Работ третьему лицу, а Заказчик обязуется организовать принятие Работ третьим лицом и оплатить.
1.2. Дата начала выполнения Работ “___”________ ____ г., дата окончания выполнения Работ “___”________ ____ г.
1.3. Результат выполненных Работ должен быть пригодным для использования по следующему назначению: _________________________________.
1.4. Работы выполняются и сдаются следующему лицу: ____________________
(Ф.И.О.,
________________________________ (далее – третье лицо).
наименование, реквизиты, адрес)
2. Порядок обеспечения и выполнения Работ
2.1. Материалы и оборудование, необходимые для выполнения Работ, предоставляет Подрядчик. Перечень материалов и оборудования приведен в Приложении N __, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.
(варианты:
– предоставляет Заказчик. Перечень материалов и оборудования приведен в Приложении N __, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора. Материалы и оборудование передаются Заказчиком Подрядчику в течение _____ (________) рабочих дней после заключения Договора _________________________ (указать место и способ передачи (доставка, вывоз) материалов и оборудования) по накладной на отпуск материалов на сторону и акту приема-передачи оборудования (Приложение N __). Предоставленное Заказчиком оборудование должно быть возвращено Подрядчиком при передаче результата Работ Заказчику. Оборудование возвращается по окончании Работ по акту возврата оборудования (Приложение N __);
– предоставляются Сторонами в соответствии с Перечнем материалов и оборудования, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение N ____). Материалы и оборудование, предоставляемые Заказчиком, передаются Подрядчику в течение _____ (________) рабочих дней после заключения Договора _________________________ (указать место и способ передачи (доставка, вывоз) материалов и оборудования) по накладной на отпуск материалов на сторону и акту приема-сдачи материалов и оборудования (Приложение N ___). Предоставленное Заказчиком оборудование должно быть возвращено Подрядчиком при передаче результата Работ Заказчику. Оборудование возвращается по окончании Работ по акту возврата оборудования (Приложение N ____).)
2.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и оборудования до момента передачи их Подрядчику несет Сторона, их предоставившая.
Стоимость материалов и оборудования для целей возмещения убытков, причиненных их случайной гибелью или случайным повреждением, согласовывается Сторонами в соответствующем Перечне.
2.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной Работы до ее приемки третьим лицом несет Подрядчик (или: Заказчик).
2.4. Подрядчик обязан выполнить Работы лично (или: вправе привлекать к выполнению Работ других лиц (субподрядчиков)).
2.5. Качество результата Работ должно соответствовать _____________ (ГОСТ, ТУ или иным условиям и характеристикам, определенным Сторонами).
2.6. На результат Работ устанавливается гарантийный срок __________ (указывается продолжительность гарантийного срока). Течение гарантийного срока начинается со дня приемки результата Работ третьим лицом.
3. Порядок сдачи-приемки Работ
3.1. В течение ____ (_________) рабочих дней по окончании Работ Подрядчик сообщает третьему лицу (и/или Заказчику) __________________ (заказным письмом с уведомлением о вручении или иным способом, предусмотренным п. 9.2 Договора) о готовности результата Работ к сдаче, а также о месте и времени приемки Работ.
3.2. В течение _____ (______) рабочих дней со дня получения соответствующего уведомления Подрядчика Заказчик обязан организовать с участием Подрядчика осмотр и прием третьим лицом выполненных Работ по акту сдачи-приемки выполненных работ (Приложение N ___) либо немедленно заявить Подрядчику об обнаружении недостатков в Работах, отметив это в указанном акте. Приемка Работ производится _________________________ (указать место проведения приемки).
3.3. Третье лицо, принявшее Работы без проверки, лишается (или: не лишается) права ссылаться на недостатки Работ, которые могли быть установлены при обычном способе их приемки (явные недостатки).
(вариант, если п. 2.1 предусмотрено, что материалы для выполнения Работ предоставляет Заказчик:
3.4. При приемке Работ Подрядчик представляет Заказчику (и/или третьему лицу) Отчет об использовании материалов, переданных Заказчиком, являющийся неотъемлемой частью акта сдачи-приемки выполненных работ.)
3.5. Если Третье лицо либо Заказчик уклоняется от приемки Работ либо немотивированно отказывается от подписания акта сдачи-приемки выполненных работ (Приложение N __), Подрядчик вправе составить такой акт в одностороннем порядке. Данный акт будет подтверждать выполнение Работ при условии уведомления Заказчика об их завершении.
3.6. В случае выявления недостатков после приемки Работ Заказчик либо третье лицо в срок не позднее _______ (______) рабочих дней с момента обнаружения скрытых недостатков направляет Подрядчику извещение о данном обстоятельстве. Подрядчик в течение _______ (_______) рабочих дней после получения указанного извещения должен направить полномочного представителя для осмотра и составления акта о недостатках.
3.7. Если Подрядчик уклоняется от осмотра либо от подписания акта о выявленных недостатках, Заказчик либо третье лицо направляет ему подписанный со своей стороны акт заказным письмом с уведомлением о вручении. В этом случае Заказчик либо третье лицо организовывает проведение независимой экспертизы качества и оплачивает услуги независимого эксперта.
Подрядчик обязан по требованию Заказчика либо третьего лица возместить расходы на оплату услуг независимой экспертизы в течение ________ (________) рабочих дней с момента получения ее результатов. Исключение составляют случаи, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Договора Подрядчиком или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками.
4. Стоимость Работ и порядок оплаты
4.1. Стоимость всех Работ по настоящему Договору составляет ________ (__________) рублей, в том числе НДС <1> ________ (__________) рублей.
4.2. Оплата по Договору производится не позднее чем за _____ (_______) рабочих дней до начала выполнения Подрядчиком Работ (предварительная оплата).
(варианты:
– в течение _____ (_______) рабочих дней после подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ или с момента составления указанного акта в одностороннем порядке;
– в следующем порядке: часть цены Работ в размере ________ (__________) рублей, в том числе НДС <1> ________ (__________) рублей, Заказчик оплачивает до начала выполнения Подрядчиком Работ (предварительная оплата), оставшуюся часть цены Работ в размере ________ (__________) рублей, в том числе НДС <1> ________ (__________) рублей, Заказчик оплачивает в течение _____ (_______) рабочих дней после подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ или с момента составления указанного акта в одностороннем порядке.)
4.3. Проценты на сумму оплаты по Договору не начисляются и не уплачиваются.
4.4. Оплата по настоящему Договору производится в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный в Договоре расчетный счет Подрядчика. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными на дату зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Подрядчика.
5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение сроков выполнения Работ (п. 1.2 Договора) Заказчик вправе требовать с Подрядчика уплаты неустойки (пеней) в размере _____ (______) процентов от цены Работ (п. 4.1 Договора) за каждый день просрочки.
5.2. За нарушение сроков оплаты (п. 4.2 Договора) Подрядчик вправе требовать с Заказчика уплаты неустойки (пеней) в размере ________ (______) процентов от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.
5.3. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Договору, обязана возместить другой Стороне причиненные такими нарушениями убытки.
5.4. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. Обстоятельства непреодолимой силы (Форс-мажор)
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются: _________________________ (запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия).
6.2. В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в течение _____ (_______) календарных дней уведомить об этом другую Сторону.
6.3. Документ, выданный _________________________ (уполномоченным государственным органом и т.д.), является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более _____ (____________) календарных дней, то каждая Сторона вправе отказаться от Договора в одностороннем порядке.
7. Срок действия, изменение и расторжение Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями обеих Сторон и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.
7.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.
7.3. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон либо по требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации.
8. Разрешение споров
8.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением Договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров.
8.2. Если в ходе переговоров соглашение не достигнуто, заинтересованная Сторона направляет претензию в письменной форме, подписанную уполномоченным лицом.
Претензия направляется любым из следующих способов:
– заказным письмом с уведомлением о вручении;
– курьерской доставкой. В этом случае факт получения претензии необходимо подтвердить распиской Стороны (далее – адресат). Расписка должна содержать наименование документа и дату его получения, а также фамилию, инициалы, должность и подпись лица, получившего данный документ.
Претензия влечет гражданско-правовые последствия для адресата с момента доставки ему или его представителю.
Претензия считается доставленной, если она:
– поступила адресату, но по зависящим от него обстоятельствам не была вручена или адресат не ознакомился с ней;
– доставлена по адресу, указанному в ЕГРЮЛ или названному самим адресатом, даже если последний не находится по данному адресу.
8.3. К претензии должны прилагаться документы, обосновывающие предъявленные заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию. Указанные документы представляются в форме надлежащим образом заверенных копий. Если претензия направлена без документов, подтверждающих полномочия лица, которое ее подписало, то она считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит.
8.4. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и о результатах уведомить в письменной форме заинтересованную Сторону в течение ___ (_________) рабочих дней со дня получения претензии.
8.5. В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 8.4 Договора, спор передается в арбитражный суд по месту нахождения ответчика в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9. Заключительные положения
9.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
9.2. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются приложения:
9.2.1. Задание на выполнение работ (Приложение N __).
9.2.2. Перечень материалов и оборудования, предоставляемых для выполнения работ (Приложение N __).
9.2.3. Акт приема-передачи оборудования (Приложение N __) (если договором предусмотрено предоставление заказчиком оборудования для выполнения Работ).
9.2.4. Акт сдачи-приемки выполненных работ (Приложение N __).
9.2.5. Акт возврата оборудования (Приложение N __) (если договором предусмотрено предоставление заказчиком оборудования для выполнения Работ).
9.2.6. _____________________________.
10. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик: Подрядчик:
_____________________________________ ____________________________________
(наименование юридического лица) (наименование юридического лица)
Юридический/почтовый адрес: _________ Юридический/почтовый адрес: ________
_____________________________________ ____________________________________
ИНН/КПП _____________________________ ИНН/КПП ____________________________
ОГРН ________________________________ ОГРН _______________________________
Телефон: _________ Факс: ____________ Телефон: _________ Факс: ___________
Адрес электронной почты: ____________ Адрес электронной почты: ___________
Банковские реквизиты: _______________ Банковские реквизиты: ______________
_____________________________________ ____________________________________
(вариант: (вариант:
_____________________________________ ____________________________________
(Ф.И.О.) (Ф.И.О.)
Адрес: ______________________________ Адрес: _____________________________
_____________________________________ ____________________________________
Паспортные данные: __________________ Паспортные данные: _________________
_____________________________________ ____________________________________
Телефон: ____________________________ Телефон: ___________________________
Адрес электронной почты: ____________ Адрес электронной почты: ___________
Счет _______________________________) Счет ______________________________)
Подписи Сторон
Заказчик: Подрядчик:
_______________/______________ _______________/______________
(Ф.И.О.) (подпись) (Ф.И.О.) (подпись)
(М.П. <2>) (М.П. <2>)
——————————–
Информация для сведения:
<1> В соответствии со ст. 146 Налогового кодекса Российской Федерации объектом налогообложения признаются следующие операции:
а) реализация товаров (работ, услуг) на территории Российской Федерации, а также передача имущественных прав;
б) передача на территории Российской Федерации товаров (выполнение работ, оказание услуг) для собственных нужд, расходы на которые не принимаются к вычету при исчислении налога на прибыль организаций;
в) выполнение строительно-монтажных работ для собственного потребления;
г) ввоз товаров на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией.
Налогообложение производится по ставкам:
– 0% (п. 1 ст. 164 Налогового кодекса Российской Федерации);
– 10% (п. 2 ст. 164 Налогового кодекса Российской Федерации);
– 18% (п. 3 ст. 164 Налогового кодекса Российской Федерации).
Налогообложение не производится:
– по операциям, указанным в ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации;
– операциям, указанным в п. 2 ст. 146 Налогового кодекса Российской Федерации.
Налогоплательщик оставляет за собой право применить льготу, предусмотренную п. 3 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации, в порядке, предусмотренном п. 5 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации, либо отказаться от нее.
<2> Согласно Федеральному закону от 06.04.2015 N 82-ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части отмены обязательности печати хозяйственных обществ” с 07.04.2015 хозяйственные общества не обязаны иметь печать.
#1
–Алексей В.–
Отправлено 19 May 2005 – 14:14
Возможен ли договор подряда пользу третьего лица, т.е. принимать работы (или их часть) будет не заказчик и иное названное им лицо?
Будет ли тут безвозмездность между коммерческими лицами?
#2
Сергей Шарыгин
Отправлено 19 May 2005 – 14:33
Создаем обязательства для лица, не участвующего в договоре?
Это будет не договор подряда – По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
Я не против свободы договора, но всякие оригинальные схемы хорошая почва для головной боли в последствии.
#3
MilSa
Отправлено 19 May 2005 – 14:39
Йцукен
а как Вам отношения субподряда – субподрядчик и заказчик?
#4
Belfegor
Отправлено 19 May 2005 – 14:41
Йцукен
Поддерживаю.
В соответствии с 430 третье лицо получает право требования исполнения, обязанностей у него никаких. А в 702 принять и оплатить – обязанность.
#5
–Алексей В.–
Отправлено 19 May 2005 – 14:41
Создаем обязательства для лица, не участвующего в договоре?
но это ведь суть договора в пользу третьего лица:
ст. 430
1. Договором в пользу третьего лица признается договор, в котором стороны установили, что должник обязан произвести исполнение не кредитору, а указанному или не указанному в договоре третьему лицу, имеющему право требовать от должника исполнения обязательства в свою пользу.
#6
–Алексей В.–
Отправлено 19 May 2005 – 14:44
В соответствии с 430 третье лицо получает право требования исполнения, обязанностей у него никаких. А в 702 принять и оплатить – обязанность.
Примером договора приводят схему: производитель – сервисный центр – потребитель
Потребитель приходит в сервисную мастерскую и бесплатно получает отремонтированный утюг. Хотя суть отношений – бытовой подряд
#7
–Алексей В.–
Отправлено 19 May 2005 – 14:46
В соответствии с 430 третье лицо получает право требования исполнения, обязанностей у него никаких. А в 702 принять и оплатить – обязанность.
430:
Должник в договоре вправе выдвигать против требования третьего лица возражения, которые он мог бы выдвинуть против кредитора.
Если у должника – право, значитца у третьего лица – обязанность
#8
Belfegor
Отправлено 19 May 2005 – 14:56
Да поймите вы, по 430 у третьего лица обязанностей быть не может.
Об этом и речь. У них имеется два двухсторонних договора: производитель-потребитель (купля-продажа) и производитель-сервисный центр (об оказании услуг).
У потребителя по отношению к сервисному центру обязанностей нет.
#9
Сергей Шарыгин
Отправлено 19 May 2005 – 15:22
У них имеется два двухсторонних договора: производитель-потребитель (купля-продажа) и производитель-сервисный центр (об оказании услуг).
ИМХО три договора, третийзаключается при обращении потребителя в СЦ, при этом второй договор относительно конкретной вещи начинает действовать только с момента залючения третьего – в итоге множественность лиц на стороне заказчика, одно принимает результаты работ, второе его оплачивает в соответствии с первым и вторым договором.
Вопрос стоял
Возможен ли договор подряда пользу третьего лица
, т.е. не состоящим с подрядчиком и заказчиком в договорных отношениях – так нельзя.
Сообщение отредактировал Йцукен: 19 May 2005 – 15:23
#10
Belfegor
Отправлено 19 May 2005 – 15:24
Йцукен
Возможен ли договор подряда пользу третьего лица
Следовательно, нет.
Не будет это подрядом.
#11
–Алексей В.–
Отправлено 19 May 2005 – 15:58
Да поймите вы, по 430 у третьего лица обязанностей быть не может.
на чем это основано????? закон говорит:Должник в договоре вправе выдвигать против требования третьего лица возражения, которые он мог бы выдвинуть против кредитора.
у третьего лица возникнет обязанность на возражения отвечать!
Йцукен
Belfegor
Мне кажется, что Вы путаете исполнение третьему лицу и договор в пользу третьего лица.
одно принимает результаты работ, второе его оплачивает в соответствии с первым и вторым договором.
так это же то, о чем я и говорю!! Одно – плати, другое п- принимает исполнение
#12
Сергей Шарыгин
Отправлено 19 May 2005 – 17:13
Одно – плати, другое п- принимает исполнение
тогда он в договоре должен фигурировать как заказчик
#13
–Алексей В.–
Отправлено 19 May 2005 – 19:59
тогда он в договоре должен фигурировать как заказчик
множественность на стороне заказчика? такое может быть?
#14
Сергей Шарыгин
Отправлено 20 May 2005 – 00:58
множественность на стороне заказчика? такое может быть?
Думаю я с этим немного перегнул, чет сам не могу понять – возможно ли такое. С сервисным центром понятно, там цепочка обязательств, а здесь?? ИМХО множественность лиц одной из сторон в договоре возможна только тогда, когда возникшие отношения каждого лица можно выделить в отдельный договор. Значит такая вещь – как один платит, другой принимает – непроходит. Вроде не пил, пора спать ложиться.
#15
–Алексей В.–
Отправлено 20 May 2005 – 15:34
С сервисным центром понятно, там цепочка обязательств, а здесь?
на самом деле у нас тоже не все так просто
В нашем случае есть три стороны: инвестор, подрядчик и третье лицо, у которого имеется трубопровод.
Инвестор заинтересован врезаться в трубопровод, а для этого надо модернизировать вышку, которая является вспомогательным оборудованием к трубопроводу. Работы по реконструкции вышки принимать намеревается третье лицо – т.к. это его вышка. А инвестору эта вышка тоже нафик не нужна – ему надо быстренько деньги в нее вложить, за свою врезку осуществить.
Вот третье лицо и говорит: заключай, инвестор в мою пользу договор подряда, только ты будешь платить, а я – принимать работы.
Поэтому все обязательства тоже связаны.
Считаете в такой ситуации эту конструкцию все равно невозможной?
#16
Rally
Отправлено 20 May 2005 – 16:13
Обязанность обязанности рознь, вот например кредиторские обязанности…
#17
Ramon
Отправлено 20 May 2005 – 17:45
Никакой безвозмезности. Все нормально, какие проблемы?
Подрядчик исполняя обязанность по передаче результата работ лицу, указанному Заказчиком исполняет обязанность по договору перед самим Заказчикам.